建设工程合同管理考试试题及答案（07建设工程合同管理考试模拟试卷（二）（参考答案及详解））

本文目录

• 07建设工程合同管理考试模拟试卷(二)(参考答案及详解)
• 建筑工程招投标与合同管理---任务及答案
• 招标师《合同管理》经典试题
• 谁有2009年10月高等教育自学考试 建设工程合同 试卷 分享一下
• 07建设程合同管理考试模拟试卷(一)参考答案及详解
• 2007二级建造师《建筑工程施工管理》考试试题及答案
• 2019年中级经济师考试试题每日一练（1.15）

07建设工程合同管理考试模拟试卷(二)(参考答案及详解)

07建设工程合同管理考试模拟试卷(二) 07建设工程合同管理考试模拟试卷(二)(参考答案及详解)

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
    1.c
    解题要点：p5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。
    2.d
    解题要点：p19三、合同公证与鉴证的相同点与区别。(二)合同公证与鉴证的区别。1.合同公证与鉴证的性质不同。合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。2.合同公证与鉴证的效力不同。经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力。因此，选项c有强制执行力，选项d则没有强制执行力。
    p46一、解决合同争议的方法。选项a、b均属于解决合同争议的方法。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼4种。在这4种解决争议的方式中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，而如果在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解则属于法定程序，有强制执行的法律效力。仲裁和诉讼均有强制执行的法律效力。选项a是诉讼的结果，选项b是仲裁的结果，其二者均有强制执行效力。
    3.a
    解题要点：p6三、代理关系。(一)代理的概念和特征。4.被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
    p7 1.委托代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。故因施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，应由被代理人，即施工企业负责。答案为a。
    4.c
    解题要点：p8保证是指保证人与债权人的一种约定。    .
    5.a
    解题要点：p10关于抵押物的规定中：a属于抵押人依法有权处分的国有土地使用权.可
以抵押；b虽属于抵押人依法承包，但未提及是否经发包人同意，故不能视作抵押物；c属于依法被查封、扣押、监管的财产，不得抵押；d属于以公益为目的的设施，不得抵押。
    6.a
    解题要点：p14我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
    7.c
    解题要点：p24(二)合同形式的原则。《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。我国合同法在一般情况下对合同形式并无要求，只要在法律、行政法规有规定和当事人有约定的情况下要求采用书面形式。可以认为，合同法在合同形式上的要求是以不要式为原则的。本题没有特殊要求，可以认为双方的口头协议代表合同已经成立。
    p25(三)合同形式欠缺的法律后果。《合同法》规定合同形式的不要式原则的一个重要体
现还在于：即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。
    8.a
    解题要点：p27(一)要约。3.要约的撤回和撤销。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销：第一，要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；第二，受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作。故b、c、d情形均不可撤销要约。a可以，只要撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人即可。
    9.b
    解题要点：p29如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求时，则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致，对当事人产生约束力。
    10.d
    解题要点：p32依法成立的合同，自成立时生效。且该合同没有附条件或者附期限，对价款也做出了明确约定，故合同价格即为2004年2月1日的市场价格每千克200元。
    p37(二)合同履行的原则。1.全面履行的原则。合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。同时，因逾期交货一个月，扣除违约金每千克10元，买方应以每千克190元向卖方付款。

建筑工程招投标与合同管理---任务及答案

一、判断题

试题 1
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
1．狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 2
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
2．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 3
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
3．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 4
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
4．在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 5
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
5．承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 6
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
6．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 7
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
7．建设工程交易中心是服务性机构，本身并不具备监督管理职能。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 8
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
8．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。新核定的资质等级应当低于原资质等级。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 9
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
9．建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 10
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
10．建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 11
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
11．建设部颁布了自2001年7月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》，其中将我国的建筑业企业分为施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业三个序列。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 12
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
12．建设工程招投标的工作环节包括：招标、投标、开标、决标、授标、中标、签约和履约。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 13
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
13．授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 14
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
14．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 15
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
15．建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。它是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 16
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
16．公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 17
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
17．建设工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 18
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
18．公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 19
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
19．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 20
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
20．邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 21
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
21．工程施工招标一般划分为成立招标机构、招标实施和定标签约三个阶段。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 22
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
22．招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 23
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
23．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 24
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
24．资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时可不必考虑。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 25
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
25.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 26
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
26.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 27
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
27.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 28
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
28.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 29
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
29.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 30
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
30.编制标底时，首先要保证其准确，其次要做好保密工作。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 31
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
31.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 32
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
32.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 33
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
33.根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。”（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 34
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
34.招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 35
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
35. 建设工程项目标底小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，一般可以采用公开招标的方式。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 36
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
36．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 37
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
37．投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 38
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
38．所编制的投标文件“正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。正本与副本若不一致，以正本为准。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 39
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
39．投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 40
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
40．投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 41
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
41．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 42
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
42．不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 43
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
43．降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 44
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
44．开标的主持人是招标人或招标代理机构，他们同时负责开标全过程的工作。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 45
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
45．评标委员会的成员人数应为5人以上，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 46
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
46．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 47
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
47．详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 48
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
48．中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 49
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
49．中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当重新再发新的中标通知书。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 50
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
50．中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 51
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
51．评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。招标人可自行决定不再进行招标。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 52
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
52．经评审的最低投标价法最能体现招投标宗旨，招标人可获得最为经济的投标，投标人可靠竞争优势获得承包任务。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 53
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
53．经评审的最低投标价法的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 54
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
54.建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 55
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
55.建设工程施工合同简称施工合同，是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工任务与承包人签订的合同，由发包人负责完成拟定的工程任务，承包人提供必要的施工条件并支付工程价款。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 56
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
56. 按建设工程合同计价方式进行分类，可分为：总价合同、单价合同和成本加酬金合同。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 57
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
57. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 58
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
58.单项索赔是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 59
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
59. 建设工程合同按承发包范围不同进行分类，可分为两类：建设工程承包合同和分包合同。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 60
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
60. 单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 61
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
61.监理人向委托人办理完竣工验收或移交手续，监理人收到监理报酬尾款，本监理合同即终止。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 62
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
62.建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。勘察、设计合同的发包人一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但承包商必须是具有法人资格的勘察、设计单位。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 63
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
63.《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个附件。他们共同组成了一个完整的建设工程施工合同。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 64
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
64．承包商提出的索赔主要包括两个方面，即工期索赔和费用索赔。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 65
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
65．在索赔中，单项索赔通常因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“错”。
试题 66
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
66．在施工过程中最普遍的索赔形式是承包商同业主之间的索赔。最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和费用索赔。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 67
正确
得分 1.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
67．工期索赔值的计算中，网络分析法是进行工期分析的首选方法，适用于各种索赔事件的工期索赔，并可以利用计算机软件进行网络分析和计算，是一种科学合理的分析方法。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。
试题 68
错误
得分 0.00/1.00 分
未标记标记试题
试题正文
68．承包商在自己的索赔报告中对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。（ ）

选择一项：
对
错
反馈
正确答案是“对”。

招标师《合同管理》经典试题

　　一、单项选择题

　　1、《中华人民共和国招投标法》于(D )起施行。

　　A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1

　　2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于(A)。

　　A、20 B、30 C、10 D、15

　　3、下列关于合同文件的表述，不正确的是(D )。

　　A、 专用条款的内容比通用条款更明确、具体

　　B、 合同文件中专用条款的解释优先于通用条款

　　C、合同文件之间应能相互解释、互为说明

　　D、专用条款与通用条款是相对立的

　　4、评标委员会成员中，成员人数为( C )人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的( )。

　　A、 3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/4

　　5、招标投标活动的公开原则首先要求( A )要公开。

　　A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准

　　6、承包人在索赔事件发生后的(C )天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。

　　A、14 B、7 C、28 D、21

　　7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在(C )人民币以上的，必须进行招标。

　　A、 20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元

　　8、索赔是指在合同的实施过程中，(D )因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

　　A、业主 B、第三方

　　C、承包商 D、合同当事人一方

　　9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。

　　A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位

　　B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任

　　C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商

　　D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位

　　10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过( C )万元。

　　A、10 B、20 C、50 D、100

　　二、多项选择题

　　1、我国《招投标法》规定，招投标活动应当遵循(ABCD )的原则。

　　A、公开 B、公平 C、公正 D、诚实信用 E、平等

　　2、我国招投标法规定，开标时由(CE )检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。

　　A、招标人 B、评标委员会 C、投标人或投标人推选的代表

　　D、地方政府相关行政主管部门 E、公正机构

　　3、按照施工合同示范文本的规定，由于(ACE )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

　　A、 发包人未按约定提供施工场地 B、 分包人对承包人的施工干扰

　　C、 设计变更 D、 承包人的主要施工机械出现故障 E、 发生不可抗力

　　4、《招标投标法》规定，投标文件(BD )的投标人应确定为中标人。

　　A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求

　　B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准

　　C、满足招标文件各项要求，并且报价最低

　　D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外

　　E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高

　　5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是(BCD )。

　　A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包

　　B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行

　　D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

　　E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任

　　三、案例题

　　1、某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款额为合同价的30%，开工后三日内支付，主体结构工程完成一半是一次性全额扣回，工程款按季度支付。

　　某承包商通过资格预审后对该项目投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月;主体结构工程估价为4800万元，工期为12个月;装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整：基础工程调整为1300万元，主体结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。

　　另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5%，工程款按月支付，其余条款不变。该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后，在投标截止日期前一天上午将投标文件报送业主。次日下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。

　　开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标单位的资格进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。

　　问题：

　　(1)该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当?为什么?

　　恰当。因为该承包商是将属于前期工程的基础工程和主体结构工程的报价调高，而将属于后期的装饰和安装工程的报价调低，可以在施工的早期阶段受到较多的工程款，从而可以提高承包商所得工程款的现值;调整后工程的总价也没有受到影响，而且，这三类工程单价的调整幅度均在±10%以内，属于合理范围。

谁有2009年10月高等教育自学考试 建设工程合同 试卷 分享一下

2009年10月高等教育自学考试
建设工程合同管理试题
课程代码：04400
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.______是指项目业主聘请一家公司（一般为具备相当实力的工程公司或咨询公司）代表业主进行整个项目过程的管理，这家公司被称为“项目管理承包商”。(　　　)
A.DB模式B.CM模式
C.EPC模式 D.PM模式
2.采用不同的项目采购模式，工程项目建设的进度快慢不同。______模式的建设进度最快，能保证工程快速施工，高水平地搭接。(　　　)
A.传统项目采购B.设计—建造
C.建设管理D.项目伙伴
3.合同是指平等主体的______之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。(　　　)
A.自然人B.法人
C.其他组织D.自然人、法人、其他组织
4.下列属于可撤销合同特点的是：(　　　)
A.可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同
B.可撤销合同自始无效，在未被撤销之前，仍然是无效合同
C.对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求工商行政管理部门作出
D.当事人只能撤销合同，不可以变更合同的内容
5.某水泥厂因技术问题使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于______签订的合同。
(　　　)
A.采购欺诈手段B.采购胁迫手段
C.超越经营范围D.无权代理
6.对于无权代理行为，被代理人行使______后，代理行为有效。(　　　)
A.后履行抗辩权B.追认权
C.拒绝权D.不安抗辩权
7.可以不进行招标的项目是:(　　　)
A.关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目
B.全部或部分使用国家融资的项目
C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的
D.建设项目的勘察设计，采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的
8.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以______。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
(　　　)
A.书面形式通知部分招标文件收受人
B.书面形式通知所有招标文件收受人
C.口头形式通知部分招标文件收受人
D.口头形式通知所有招标文件收受人
9.在公开招标的评标程序中，初步评审重点在(　　　)
A.投标书的符合性审查
B.用“综合评估法”对投标书进行科学量化比较
C.用“经评审的最低投标价法”对投标书进行科学量化比较
D.对投标书进行技术评审和商务评审
10.由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作属于工程监理的(　　　)
A.正常工作B.附加工作
C.额外工作D.日常工作
11.合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，______发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额______的勘察费；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额______的勘察费。(　　　)
A.不退还　25％　50％B.不退还　50％　100％
C.退还一半　25％　50％D.退还一半　50％　100％
12.设计定金，即设计预付款，也称设计费的首期支付，一般在合同里约定在签约后的______内支付，支付额常为总设计费的______。(　　　)
A.三天　10%B.三天　20％
C.十天　10％D.十天　20％
13.若承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前______，以书面形式向______提出延期开工的理由和要求。(　　　)
A.7天　工程师B.14天　发包人
C.21天　监理人D.28天　发包人
14.在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。______承担由此发生的费用，延误的工期______。(　　　)
A.发包人　不予顺延B.承包人　不予顺延
C.发包人　相应顺延D.双方共同　相应顺延
15.发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后______内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。(　　　)
A.7天B.14天
C.28天D.56天
16.指定分包商是与______签订分包合同，对其施工过程中的监督、协调工作纳入______的管理之中。(　　　)
A.业主　业主B.承包商　承包商
C.业主　承包商D.承包商　业主
17.FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发整个工程的接收证书后，业主应(　　　)
A.仍不将保留金返还承包商B.将保留金的前一半支付给承包商
C.将保留金的一半和利息支付给承包商D.将保留金的全部支付给承包商
18.根据工程合同文件的解释惯例，下列说法错误的是(　　　)
A.阿拉伯数字表达优先于数字的文字表达
B.合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件
C.对于总价合同，总价优先于单价
D.合同中的各种变更文件，如补充协议、备忘录、修正案等，按照时间最近的优先
19.合同控制方法适用一般的项目控制方法。下列属于主动控制的措施的是(　　　)
A.详细调查并分析外部环境条件，以确定那些影响目标实现和计划运行的各种有利和不利因素，并将它们考虑到计划和其他管理职能当中
B.建立有效的信息反馈系统，及时将偏离计划目标值进行反馈，以使其及时采取措施
C.建立项目实施过程中人员控制组织，明确控制责任，检查方向情况及时处理
D.应用现代化方法、手段、一起跟踪、测试、检查项目实施过程的数据，发现异常情况及时采取措施
20.在工程实践中，发包人可以提出的索赔事件通常有:(　　　)
A.由于物价上涨的因素，带来了人工费、材料费、甚至施工机械费的不断增长，导致工程成本大幅度上升，承包人的利润受到严重影响
B.工程师在工作中出现问题、失误或行使合同赋予的权力造成承包人的损失
C.一般有经验的承包人无法合理预料到的不利的自然条件和客观障碍
D.承包人的施工质量不符合施工技术规程的要求，或在保修期未满以前未完成应该负责修补的工程
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
1.项目采购模式的演变主要基于以下方面的原因：(　　　　　)
A.业主观念变化B.设计与施工一体化趋势
C.承包商利润的追求D.承包商处于主动地位
E.传统DBB模式的局限性
2.构成要约必须具备以下条件：(　　　　　)
A.要约必须是特定人所为的意思表示
B.要约必须具有缔约目的
C.要约是当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示
D.要约的内容应当具体确定
E.要约必须向相对人发出
3.投标策略作为投标取胜的方式、手段和艺术，贯穿于投标竞争的始终，内容十分丰富。在投标与否、投标项目的选择、投标报价等方面，无不包含投标策略。常见的投标策略有
(　　　　　)
A.增加建议方案B.平衡报价法
C.突然袭击法D.无利润算标
E.低价夺标法
4.下列属于设计发包人责任的是：(　　　　　)
A.按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责
B.不得要求设计人违反国家有关标准进行设计
C.在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，支付相应的设计费
D.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，发包人应向设计人支付赶工费
E.未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目
5.中标后，发包人和承包人还必须通过合同谈判，最终订立一份对双方均有法律约束力的合同文件。发包人愿意进一步通过合同谈判签订合同的原因是：(　　　　　)
A.完善合同条款
B.降低合同价格
C.评标时发现其他投标人的投标文件中某些建议非常可行，而中标人并未提出，发包人非常希望中标人能够采纳这些建议
D.讨论某些局部变更，包括设计变更、技术条件或合同条件变更对合同价格的影响
E.争取改善合同条件，谋求公正和合理的权益，使承包人的权利与义务达到平衡
三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)
1.工程合同管理的特点有哪些？
2.哪些情况下施工合同可以解除？
3.索赔费用主要包括哪些项目？
四、案例分析题(本大题共2小题，第1小题15分，第2小题20分，共35分)
1.案例背景：
某工程项目难度较大，技术含量较高，只有少数几家潜在投标人可供选择，经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2009年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2009年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。后经过双方多次协商，才于2009年9月30日正式签订了工程承包合同。
问题：（1）该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
（2）指出本案招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?
（3）业主迟迟不与B承包商签订合同，是否妥当?说明理由。
2.案例背景：
某县一个污水处理施工项目，中标人为一家施工总承包企业，是这个《仲裁申请书》的申请人（以下简称“中标人”）；建设单位为某县的污水处理厂（以下简称“建设单位”）。
中标后签订《建设工程施工承发包合同》，在建设单位未完善施工手续、施工水电等可以施工条件下，应建设单位请求于2005年3月进入施工现场开始施工，合同规定开工后7日内建设单位应支付工程预付款为合同总价款的15%，一直未支付。基于以上两种情况，造成中标人的施工人员窝工、机械设备闲置，经多次与建设单位交涉未果，被迫于同年7月全面停工。停工后建设单位未书面及口头通知，重新选定了另一家施工单位，强行进入建筑工地施工。中标人已完工程量、现场临建、临电和部分变更项目的工程费未予支付，要求仲裁。中标人的提供证据：中标通知书、合同、进场通知书、规划许可、施工许可、招标文件及其他施工过程中的发生的来往函件等。
中标人提请的《仲裁申请书》要求建设单位赔付临时设施费、误工、窝工损失及违约赔偿共245万元和仲裁费用。
问题：（1）简述仲裁的概念和特点。
（2）仲裁协议应当具有哪些主要内容？
（3）当事人申请仲裁必须符合哪些条件？

07建设程合同管理考试模拟试卷(一)参考答案及详解

建设程合同管理考试模拟试卷(一)
    07 建设程合同管理考试模拟试卷(一)
    ( 参考答案及详解)

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
    1.a
    解题要点：p5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。
    2.c
    解题要点：pio关于抵押物的规定中：a土地所有权不得抵押；b虽属于抵押人依法承包，但未经发包人同意，故不能视作抵押物；c可以抵押；d属于所有权、使用权不明或有争议的财产，不得抵押。
    3.b
    解题要点：p11(五)定金。定金，是指当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。
    4.c
    解题要点：p1l三、保证在建设工程中的作用。在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。
    5.a
    解题要点：p14 2.投保人与被保险人。我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由发包人投保建筑工程一切险。
    6.a
    解题要点：p25(四)合同的内容。2.标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。
    7.c
    解题要点：p29(四)合同的成立。1.不要式合同的成立。一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点。没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。
    8.a
    解题要点：p29(四)合同的成立。2.要式合同的成立。如果当事人采用合同书形式订立合同时，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
    p11(五)定金。定金合同从实际交付定金之日生效。
    9.c
    解题要点：p30五、缔约过失责任。(二)缔约过失责任的构成。3.合同尚未成立。这是缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。合同一旦成立，当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。
    10.c
    解题要点：p34～p35(四)无效合同的法律后果。2。赔偿损失。合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。本题中甲方是主要过错方，承担75 9/6的过错，则应承担75％的损失，即1.5万元，乙方承担o.5万元的损失。所以甲方应给乙方o.5万元以弥补乙方的损失。故正确答案为c。
    11.c
    解题要点：p35(一)可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：(1)因重大误解而订立的合同(选项
  c)；(2)在订立合同时显失公平的合同；(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。故答案为c。
 p34 1.无效合同。(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同(选项a)；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同(选项b)；(3)以合法形式掩盖非法目的的合同；4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同(选项d)。选项a、b、d均属于无效合同的范畴。
    12.c
    解题要点：p37合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。卖方的一半货物交货时政府指导价格为每千克480元，另一半货物交货时政府指导价格变化为每千克440元，则买方应按照两次交货时的不同的政府指导价格向卖方付款，平均后即每千克460元。
    13.b   
    解题要点：p38后履行抗辩权包括：当事人互负债务，有先后履行顺序的(先由供货方交付订购的材料后，采购方再付款结算)，应当先履行的一方未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求；应当先履行的一方履行债务不符合规定的，后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。供货方交付的材料质量不符合约定的标准属于应当先履行的一方履行债务不符合规定，采购方有权拒绝付款。
    14.d
    解题要点：p39(四)合同不当履行的处理。3.合同不当履行中的保全措施。(2)撤销权。债权人自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
    15.a
    解题要点：p46(五)定金罚责。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金的条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。
    16.d
    解题要点：p47～p48(三)仲裁协议。在仲裁协议的3项内容中，选定的伊裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。
    17.d
    解题要点：p49(六)申请撤销裁决。当对方当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的时候，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
    18.c
    解题要点：p52～p53依据《招标投标法》的基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。
    19.c
    解题要点：p54招标代理机构是依法成立的组织，并不一定是法人组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系。但必须取得建设行政主管部门的资质认定。故答案应为c。
    20.a
    解题要点：p55三招标方式。公开招标的缺点是由于申请人较多，一般要设置资格预审程序；邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时问。
    p61图3—1示出公开招标程序，邀请招标可以参照执行。所以其他方面均类似。故答案为a。

2007二级建造师《建筑工程施工管理》考试试题及答案

1.建设单位有义务组织设计方、监理方、施工方进行施工图会审，

　　会审意见应该由____【D】__做好记录、并整理成施工图会审纪要。P220…….

　　A。建设单位

　　B。设计单位

　　C。监理单位

　　D。施工单位

　　2、下列说法中错误的是(A)

　　项目结构图是对一个项目的结构逐层分解以反映各组成部分的逻辑关系。

　　正确的是：项目结构图是对一个项目的结构逐层分解以反映该项目的各组成部分。

　　3、安装工程费用的题目好像是：

　　直接工程费是500万元，间接费是40万元，措施费按10%计算，

　　则工程造价利润的基数是(C)

　　C590万元 D594万元，

　　解法：500+500*10%+40

　　而不是：500+(500+40)*10%+40

　　这道理的关键是出考人把三个费用的关系在题目中颠倒了一下，很多人就做错了。

　　4、属于于施工安全的制度保证体系中的日常管理有(D)

　　A安全生产责任制度 B安全生产教育培训制度

　　C安全生产值班制度 D安全生产交接班制度

　　6、环境保护措施中有误的是()

　　适当将有毒有害废弃用作土方回填。

　　7、适宜大的组织结构是(矩阵组织结构)

　　8、关于施工组织设计中说法错误的是(C)

　　C.编制施工总进度计划是前提是编制好施工准备工作计划。

　　是反过来的说法才是正确的。

　　9、案例中的：对于国家优质品牌的水泥，应执行(B)

　　A全检， B免检 C抽检 D测检

　　10、下列说法中错误的是(B)

　　B，由于项目经理工作失误，政府主管部门只追究其法律责任，企业只追究其经济责任。

　　11、案例中的项目经理，对楼板进行钢筋埋设的改进，在安装脚手架时，增加的一名专职安全员属于项目动态控制的(C)

　　A管理措施 B组织措施

　　C技术措施 D经济措施

　　12、案例中材料下料的依据是(施工定额)

　　13、案例中的包装费一般由(A)承担

　　A供方 B需方 C D

　　14、意外事件暂停施工由 ( 责任方) 承担工，决定工期能否顺延。

　　A业主 B承包人 C监理单位 D责任方

　　15某框架结构因使用的水泥进场后未经复试便浇筑了混凝土，模板拆除后发现有大量裂纹，实际为水泥安定性不合格，施工单位将该层楼板混凝土全部凿除，并更换了一国家名优生产厂家的水泥。

　　(1)该施工单位对该工程质量事故的处理方法为(C)

　　A、修补处理 B、加固处理

　　C、返工处理 D、限制使用 E、报废处理

　　(2)一工程地处城市繁华路段，四周砌筑了围挡……

　　(3)该围墙高度要求不低于(C)米

　　A、1.5 B、2 C、2.5 D、3

　　(4)夜间施工的时间应为(06：00----22：00点)

　　选项为几点至几点的时间段

　　(5)夜间施工场界环境噪声不得超过( A )dB。

　　A、55 B、60 C、65 D、70

　　16、作业前应由(项目技术负责人)向承担施工的人员进行书面技术交底
　17、对于特殊过程的控制，按一般过程质量控制的规定难于执行的情况下，可通过专业技术人员编制 (作业指导书)， 报批准后执行。

　　18、案例中质量保证体系的运行，主要通过(A)的方式展开控制。

　　A、计划----实施-----检查------处理

　　19、一个工程项目总进度目标论证的工作步骤如下，正确的顺序是 (A) ：

　　…………

　　①进行项目结构的分析

　　②进行进度计划系统的结构分析

　　③确定项目的工作编码

　　………………

　　A ①---②----③

　　20、下列不属于人工费是 ( )

　　A生产工人的基本工资 B生产工人的辅助工资

　　C生产工人的劳动保护费 D技术管理人员的津贴

　　21、下列属于措施费的有(忘了，)

　　22、案例中的工期说法正确的是(B)

　　A、总日历天数(除法定节假日外)计算

　　B、总日历天数(包括法定节假日)计算

　　23、考点：因素分析法的计算

　　24、设备采购合同通常采用( 固定总价合同 )合同。

　　29、某承包企业承包了一条高速公路，并将其划分为10段分别承包给10家施工单位，10家施工单位分别和发包方签订了施工合同，这时一种典型的____平行承发包_A___模式。

　　A 平行承发包 B. 施工总承包**

　　C .施工总承包管理 D.**

　　30、下列属于现场质量检查方法中的实测法的是 (C)

　　C、好像是：砌体的垂直度检查

　　31、下列不属于直接成本组成的是( )

　　A……….B…什么材料的检测费………C……….D…………..

　　32、通过职业健康安全管理体系中的管理评审，以确保体系的(B)

　　A安全绩效的 B持续适宜性、充分性、有效性

　　C职业健康安全总目标的实现 D风险评价、风险识别、风险控制

　　33.当业主采用平行发包模式时，以下表述正确的是(A)。

　　A.各个施工承包人都直接与业主签订合同

　　34、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制(总进度纲要)论证总进度目标实现的可能性。

　　35、.在工程网络计划中，关键工作是指(A)的工作。

　　A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

　　B.双代号时标网络计划中无波形线

　　C.单代号搭接网络计划中时间间隔为零

　　D.双代号网路计划中两端节点均为关键节点

　　36.施工承包合同规定，工程师的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行处理原则是( D)。

　　A.检查检验不合格时，双方分担承担费用

　　B.检查检验不合格时，发包人承担费用

　　C.检查检验合格时，承包人承担费用、工期顺延

　　D.检查检验合格时，发包人承担费用、工期顺延

　　37、图中的双代号时标网络计划中B工作的自由时差和总时差分别是(A)

　　A，1和2， B，1和1，

　　C，0和1， D，0和2

　　38、从第29天起按承包人的同期向 (银行贷款利率) 支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

　　39、好像是施工成本核算的顺序排列正确的是(A)

　　.人工费的核算.....

　　..........
1。机械使用费的核算，，

　　............

　　2，其他打措施费核算

　　3，分包工程成本核算，，

　　4，间接费的计算，

　　5，项目月度施工成本报告的编制。

　　.....................

　　40，施工过程中由于各方面原因所致，确实需要修改原安全技术措施时，必须经

　　(原编制人 ) 同意，并办理修改审批手续

　　多选有!!!!!!!!!

　　72对于调值公式法的说话下列正确的是( 忘了， )

　　73、特种作业人员有( )

　　A架子工队 B木工

　　C水泥工 D钢筋工

　　E电工

　　74、三检：( )

　　自检，互检，交接检

　　75、机械设备的质量控制主要包括()

　　A工程项目设备质量控制

　　B施工机械设备的质量控制

　　76、进度控制的组织体系包括：(P130)

　　77、图中的网络计划图画法有错的是(AE)

　　A多个结点 B多个虚工作

　　C 多个起点 D 出现循环回路 E编号顺序不当

　　78、施工安全管理的“三消灭”是指(ABD)

　　A、消灭违章指挥 B、消灭违章作业

　　C、消灭事故源头 D、消灭“惯性事故” E、……

　　79、属于安全隐患整改的“五定”要求(ABCD)

　　A、…定整改责任人…B、…定整改措施…

　　C、…定整改完成人…D、…定整改验收人…

　　E、…定整改计划…

　　80、施工企业质量管理体系文件的构成有( ABCD )

　　A、…质量手册… B、…程序文件…

　　C、质量计划…… D、质量记录……

　　E…质量目标…

　　81、案例中项目管理层制订的成本计划指标中，属于成本计划质量指标的有(BD)

　　A、① 设计预算成本计划降低额 B、②设计预算成本计划降低率

　　C、③责任目标成本计划降低额 D、④责任目标成本计划降低率

　　E、⑤计划成本指标

　　82、从施工成本管理各项具体任务的关系分析，实施成本控制的依据和基础包括(CD)

　　A成本考核 B成本核算

　　C成本预测 D成本计划

　　E成本分析

　　83、案例中的赢得值法的基本参数包括(CDE)

　　AB不选，因为他们是基本评价指标。

　　84、分析结果是(CD)

　　C、费用偏差为超支9600元，D、进度偏差为滞后6000元

　　85、工程材料质量的检验方法有(ABDE)

　　A书面检验 B外观检验

　　C计量检验 D无损检验

　　E理化检验
86、安全事故处理的原则为( ABCE)不放过。

　　A.事故原因不清楚 B.事故责任者和员工没有受到教育

　　C.事故责任者没有处理 D.不向上级提交书面事故报告

　　E.没有制定防范措施

　　88、索赔意向通知主要说明(ABCD)

　　A索赔事件发生的时间地点和简单事实的描述 B索赔事件的发展动态

　　C索赔依据和理由 D索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响

　　E索赔金额

　　89、索赔成立的三个条件：()

　　A损失已经发生

　　B损失不属于承包人的行为责任和风险范围

　　C按规定提交的索赔意向通知和索赔报告

　　95题的题目是：

　　下列属于施工文件档案管理的主要内容包括(ACD)

　　A技术管理 B质量监理

　　C质量控制 D质量验收

　　E安全交底

2019年中级经济师考试试题每日一练（1.15）

　　多选题

　　现实的劳动力市场上存在各种各样的阻碍甚至阻止劳动力市场均衡实现的因素有（）。

　　A、企业不一定必须支付市场通行工资率

　　B、企业在招聘和解雇劳动力的过程中都要花费成本

　　C、劳动力不可能零成本的自由流动

　　D、企业的解雇行为没产生内在和外在的制约，解雇员工是一件可以一蹴而就的零成本交易

　　E、劳动者对工资率的反应敏感度

　　【答案】

　　ABCE

　　【解析】

　　本题考查劳动力市场的非均衡。D选项的表述是不符合现实情况的，现实中，雇用和解雇劳动力的过程都是需要耗费成本的。

　　 中级经济师《基础知识》每日一练：生产要素的需求（1.15）

　　多选题

　　关于完全竞争企业的要素需求曲线和要素供给曲线的说法，正确的是（）。

　　A、生产者的边际收益产品线及边际产品价值线与要素需求曲线重合

　　B、生产者的边际要素成本曲线及平均要素成本曲线与要素需求曲线重合

　　C、生产者的边际要素成本曲线与供给曲线重合

　　D、生产者的要素需求曲线是向右下方倾斜的曲线

　　E、生产者的要素供给曲线为水平线

　　【答案】

　　ACDE

　　【解析】

　　本题考查完全竞争生产者对生产要素的需求。生产者的边际要素成本曲线及平均要素成本曲线与要素供给曲线重合，即MFC＝AFC＝W1，选项B错误。

　　 中级经济师《工商》每日一练：技术创新战略（1.15）

　　多选题

　　关于技术战略和技术跟随战略的说法，正确的有（）。

　　A、技术战略以自主开发为主

　　B、技术跟随战略的技术开发重点是工艺技术

　　C、技术战略的市场开发重点开拓新市场

　　D、技术跟随战略的投资重点是技术开发

　　E、技术战略的风险大，投资大

　　【答案】

　　ABCE

　　【解析】

　　本题考查技术创新战略选择的相关内容。技术战略投资重点是技术开发、市场开发，技术跟随战略投资重点是生产、销售。所以，D选项错误。

　　 中级经济师《财政税收》每日一练：现代税收原则（1.15）

　　单选题

　　一个较好的税收制度，应当选择税源广大、收入稳定的征收对象，而且征收阻力较小，便于把应收的税收更好地收上来。这体现了税收的（）原则。

　　A、弹性

　　B、配置

　　C、普遍

　　D、充裕

　　【答案】

　　D

　　【解析】

　　本题考查现代税收原则。充裕原则是对税收作为财政收入形式的必然要求。一个较好的税收制度，应当选择税源广大、收入稳定的征收对象，而且征收阻力较小，便于把应收的税收更好地收上来。

　　 中级经济师《房地产》每日一练：资产负债表（1.15）

　　多选题

　　当房地产开发企业开发或投资一个新的房地产开发项目时，通常需要编制资产负债表，以计算（）等反映企业财务状况和清偿能力的指标。

　　A、总投资收益率

　　B、资产负债率

　　C、流动比率

　　D、速动比率

　　E、资本金利润率

　　【答案】

　　BCD

　　【解析】

　　本题考查资产负债表。当房地产开发企业开发或投资一个新的房地产开发项目时，通常需要编制资产负债表，以计算资产负债率、流动比率、速动比率等反映企业财务状况和清偿能力的指标。

　　 中级经济师《金融》每日一练：第四市场（1.15）

　　单选题

　　投资者完全绕过证券商，自己相互之间直接进行证券交易而形成的市场是（）。

　　A、柜台市场

　　B、场内市场

　　C、第三市场

　　D、第四市场

　　【答案】

　　D

　　【解析】

　　本题考查第四市场的概念。第四市场是指投资者完全绕过证券商，自己相互之间直接进行证券交易而形成的市场。

　　 中级经济师《商业》每日一练：赫夫模型（1.15）

　　单选题

　　赫夫模型是由美国加利福尼亚大学的经济学教授戴维·赫夫于（）提出来的。

　　A、1961年

　　B、1962年

　　C、1963年

　　D、1964年

　　【答案】

　　C

　　【解析】

　　本题考查赫夫模型。赫夫模型是由美国加利福尼亚大学的经济学教授戴维·赫夫于1963年提出来的。

　　 中级经济师《运输公路》每日一练：航空运输的优点（1.15）

　　单选题

　　航空运输的优点不包括（）。

　　A、机动性大

　　B、舒适安全

　　C、载质量大，成本低

　　D、基本建设周期短

　　【答案】

　　C

　　【解析】

　　本题考查航空运输的优点。其优点包括：速度快；机动性大；舒适安全；建设周期短、投资少，只需要有飞机和机场。航空运输成本比较高。

　　 中级经济师《建筑》每日一练：建设工程合同管理（1.15）

　　多选题

　　建设工程合同管理的特点是（）。

　　A、合同风险大

　　B、工程合同变动较为频繁

　　C、工程管理工作极为复杂

　　D、工程价值量大，合同价格高

　　E、建设工程项目的完成是一个短暂的过程

　　【答案】

　　ABCD

　　【解析】

　　本题考查建设工程合同管理的特点。建设工程合同管理的特点是：（1）建设工程项目的完成是一个渐进的过程；（2）由于工程价值量大，合同价格高，因此合同管理对经济效益影响较大；（3）工程合同变动较为频繁；（4）工程管理工作极为复杂；（5）合同风险大